Главная » Снилс » Договор на создание (передачу) научно-технической продукции или на выполнение научно-исследовательской работы. Образец договора на создание (передачу) научно-технической продукции (НТП), заключаемый между юридическими лицами На создание передачу научно те

Договор на создание (передачу) научно-технической продукции или на выполнение научно-исследовательской работы. Образец договора на создание (передачу) научно-технической продукции (НТП), заключаемый между юридическими лицами На создание передачу научно те

Предмет договора на создание (передачу) научно-технической продукции. Развитие рыночных отношений в сфере науки и техники привело к возрастанию роли договоров, в рамках которых не только производятся, но и распространяются и применяются новые научно-технические достижения. Эти достижения именуются научно-технической продукцией и признаются товаром. К научно-технической продукции относятся законченные научно-исследовательские, проектные, конструкторские, технологические работы и услуги, изготовленные опытные образцы или опытные партии изделий, выполненные в соответствии с требованиями договора и принятые заказчиком. Нередко договоры заключаются только на передачу результатов законченных исследований и разработок.

Существенные отличия присущи договору, регулирующему отношения по передаче либо одновременно по созданию, передаче, освоению и внедрению научно-технической продукции, а также по ее дальнейшему обслуживанию.

По договору на передачу научно-технической продукции само право использования данной продукции (в отличие, например, от исключительного права использования охраняемого патентом изобретения, передаваемого по лицензионному договору) не уступается и не оплачивается. Передаются лишь знания, овеществленные в технической документации и образцах техники, а также производственный опыт.

Стороны по договору на создание (передачу) научно-технической продукции. В качестве сторон по договору могут выступать любые субъекты гражданского права. Чаще всего в этом качестве выступают предприятия и коммерческие организации, а также учреждения, осуществляющие научную и научно-техническую деятельность.

Условия договора на создание (передачу) научно-технической продукции. В договоре на создание (передачу) научно-технической продукции должны быть согласованы условия о его предмете (наименование научно-технической продукции; научные, технические, социальные, экономические и другие требования к научно-технической продукции);

сроке действия договора; сроке и порядке приемки научно-технической продукции; определена его цена; условия, касающиеся соблюдения конфиденциальности; а также ответственность сторон за нарушение принятых обязательств.

Неимущественный характер объекта договора делает необходимым согласование в нем условий, ограничивающих использование заказчиком научно-технической продукции (разработки), в частности, путем указания, на каком именно предприятии, каким образом, с какой целью и в течение какого времени она будет использована. При этом решаются и вопросы о том, вправе ли заказчик передавать полученную им продукцию (разработку) третьим лицам и может ли это делать без его согласия

разработчик, может ли последний использовать полученные результаты для собственных нужд и т.д.*.

Заключение договора на создание (передачу) научно-технической продукции. Проект договора на создание (передачу) научно-технической продукции может быть разработан любой из договаривающихся сторон и после подписания направлен ею другой стороне. Направление контрагенту проекта договора служит предложением заключить договор, действительным в течение 20 дней с момента отправки. При отсутствии возражений по условиям договора сторона, получившая проект договора, в 20-дневный срок направляет другой стороне подписанный договор. При наличии разногласий по проекту договора стороны в 10-дневный срок принимают меры по их урегулированию. Обычно договор оформляется в соответствии с примерным образцом**.

Договорная цена на научно-техническую продукцию. Одним из важнейших условий договора является цена создаваемой (передаваемой) научно-технической продукции. Поскольку на многие виды такой продукции отсутствуют общественно необходимые затраты, размер цены определяется эффективностью продукции для потребителя, соотношением спроса и предложения на нее, а не фактическими затратами на ее разработку.

Обычно договорная цена на научно-техническую продукцию устанавливается на стадии заключения договора и не подлежит изменению, кроме случаев, когда заключается дополнительное соглашение. В качестве базы для достижения соглашения о договорной цене принимается предварительная цена, рассчитанная заказчиком (исполнителем) с учетом научно-технического уровня, конкурентоспособности, эффективности, периода эффективного использования и других факторов применения научно-технической продукции. Соглашение сторон о договорной цене на научно-техническую продукцию оформляется протоколом, являющимся составной частью договора.

Расчеты за научно-техническую продукцию. Расчеты за научно-техническую продукцию осуществляется на основе договорной цены с учетом выполнения исполнителем и заказчиком договорных обязательств и в соответствии со сроками платежей, предусмотренными условиями договора. Стороны могут предусмотреть в договоре единовременную оплату научно-технической продукции в установленный ими срок со дня подписания акта сдачи-приемки или оплату научно-технической продукции в виде платежей по согласованным срокам. В случае, когда в состав реализуемой научно-технической продукции входят различные ее виды (комплект технической документации на новую продукцию, услуги по освоению производства и др.), в договоре могут устанавливаться цены для каждого вида научно-технической продукции. Условия авансирования работ и их оплаты предусматриваются в договоре по соглашению сторон.

Финансирование затрат на научно-техническую продукцию. Источниками финансирования затрат предприятий и организаций по приобретению у разработчиков конкретной научно-технической продукции должны быть в основном собственные средства, средства централизованных

См.: Минц Б.И. Договоры на создание научно-технической продукции.- Хозяйство и право. 1989. № 3. С. 67-74.

* См.: Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств СССР. 1988. № 5. С. 8.

фондов и кредиты банков, а в отдельных случаях и бюджетные ассигнования.

Сдача-приемка научно-технической продукции. Сдача-приемка научно-технической продукции составляет особый этап исполнения данного договора. Она оформляется специальным актом. По соглашению сторон акт сдачи-приемки может входить в состав договора на создание (передачу) научно-технической продукции.

Ответственность за нарушение условий договора на создание (передачу) научно-технической продукции. За неисполнение обязательств, предусмотренных в договоре, стороны несут ответственность на условиях и в размере, которые они сами определили в договоре. Это касается прежде всего ответственности исполнителя за просрочку в выполнении отдельных этапов работ, а также за неустранение недостатков и дефектов, отмеченных в акте приемки работы, и ответственности заказчика за просрочку в оплате или за отказ от оплаты выполненных работ, поскольку эти условия прямо не предусмотрены законодательством. Ранее устанавливалась только ответственность исполнителя за неустранение виновно допущенных им недостатков и носила она ограниченный характер (убытки могли быть взысканы лишь в размере, не превышающем общую стоимость самих работ). В целом ответственность сторон данного договора за нарушение его условий аналогична ответственности сторон договора о выполнении НИОКР.

Бланк документа «Договор на создание научно-технической продукции» относится к рубрике «Договор на создание и выполнение НТП». Сохраните ссылку на документ в социальных сетях или скачайте его себе на компьютер.

на создание научно-технической

продукции

г.________________ "___" _____________ 20___ г.

__________________________________________________________________

дальнейшем Исполнитель, в лице __________________ (должность, Ф.И.О.),

действующего на основании ______________________ с одной стороны и

(наименование объединения, организации, предприятия), именуемое в

дальнейшем Заказчик, в лице ________________________ (должность,

Ф.И.О), действующего на основании _______________, с другой стороны

заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1. Заказчик поручает (принимает), а Исполнитель принимает на себя

(передает) ____________________________________________________________

(наименование научно-технической продукции).

2. Научные, технические, экономические и другие требования к

научно-технической продукции, являющейся предметом договора

_______________________________________________________________________

котором они отражены).

3. Срок сдачи работ по договору _____________ 20___г.

календарным планом, составляющим неотъемлемую часть настоящего

договора.

5. Приемка и оценка научно-технической продукции осуществляются в

соответствии с требованиями технического задания или иного документа на

проведение работ ______________ (наименование, N, число, месяц, год

утверждения) от "___"_____20___г. N______, являющегося частью договора.

6. Использование научно-технической продукции осуществляется

заказчиком на _______________________________________________________

(указать предприятие, организацию) путем ______________________________

(указать, каким образом, когда будет использована научно-техническая

продукция - освоение серийного выпуска, применение в качестве труда и

II. Стоимость работ и порядок расчетов

7. За выполненную научно-техническую продукцию согласно настоящему

договору Заказчик перечисляет Исполнителю в соответствии с протоколом о

договорной цене ______ (сумма прописью) рублей.

8. Оплата производится _________ (единовременно за законченную

работу, поэтапно с авансовым платежом, на основе других принципов

согласно договоренности Заказчика и Исполнителя).

9. Счета Исполнителя оплачиваются Заказчиком в установленном

III. Порядок сдачи и приемки работ

10. Перечень научно-технической и другой документации, подлежащей

оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах

выполнения и по окончании договора, порядок проведения приемочных

испытаний опытных образцов (партий) новой техники, изготавливаемых в

соответствии с договором, определен _____________________ (наименование

документа) от ____________ N___________, являющегося частью договора.

11. Передача оформленной в установленном порядке документации по

отдельным этапам договора осуществляется сопроводительными документами

Исполнителя.

12. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт

сдачи-приемки научно-технической продукции с приложением к нему:

комплекта научной-технической и другой документации, предусмотрен-

ной техническим заданием и условиями договора;

протокола комиссии по приемке опытных образцов (партий) новой

техники, изготовленных по договору (только для договоров, выполнение

которых предусматривает приемочные испытания опытных образцов (партий)

новой техники);

копии протокола научно-технического совета Исполнителя с

заключением о соответствии выполненной работы техническому заданию (или

иному документу) на ее проведение _________ (наименование, число, месяц

и год утверждения).

13.*) Заказчик обязан в срок до ___________ (число, месяц, год)

утвердить и сообщить Исполнителю состав комиссии по проведению

приемочных испытаний опытных образцов, изготовленных в соответствии с

планом работ по договору.

14.*) Исполнитель обязан в срок до _________ (число, месяц, год)

уведомить Заказчика о готовности изготовленных образцов к проведению

приемочных испытаний (рассмотрению результатов законченной научно-

исследовательской работы научно-техническим советом).

15. Заказчик в течение _____ дней со дня получения акта сдачи-

приемки работ и отчетных документов, указанных в п.12 настоящего

договора, обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки

научно-технической продукции или мотивированный отказ от приемки работ.

16. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами

составляется двухсторонний акт с перечислением необходимых доработок,

сроков из выполнения.

17. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно

принять и оплатить работы по договорной цене.

18. При сокращении сроков выполнения работ, улучшения технико-

экономических параметров разработки, повышения экспортных возможностей

Заказчика от внедрения работ за проведение Исполнителем вариантных

исследований, экспериментов и работ по дизайну с целью удовлетворения

специальных требований устанавливается доплата к договорной цене в

размере ___________________________________________ (сумма прописью)

19. Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность

получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего

проведения работ, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом

в известность Заказчика в ____дневный срок после приостановления

В этом случа стороны обязаны в _____дневный срок рассмотреть

вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ.

IV. Ответственность сторон

20. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по

настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в

соответствии с действующим законодательством.

21. Дополнительные, не установленные законодательством санкции за

неисполнение или ненадлежащее исполнение

обязательств____________________________

V. Прочие условия

22. Условия соблюдения прав сторон на создаваемую (передаваемую)

научно-техническую продукцию___________

23. Другие условия по усмотрению сторон________

VI. Срок действия договора и юридические адреса сторон

24. Срок действия договора с "___"______ 20___г. по

"___" _______ 20___г.

25. Адреса и расчетные счета сторон Исполнителя

_______________________________________________________________________

(почтовый и телеграфный индекс и адрес Исполнителя и банка (счет)),

Заказчика _____________________________________________________________

((почтовый и телеграфный индекс и адрес Заказчика и банка (счет)).

26. К настоящему договору прилагаются:_______

Совершено в ________ "___"_______20__г. в двух экземплярах: по

одному для каждой из сторон, причем оба экземпляра имеют одинаковую

Исполнитель Заказчик

_________________ ___________________

*) Для договоров, выполнение которых предусматривает приемочные испытания опытных образцов (партий) новой техники

Посмотреть документ в галерее:

Не секрет, что офисный труд негативно сказывается и на физическом, и на психическом состоянии работника. Фактов, подтверждающих и то и то, существует довольно много.

ДОГОВОР на создание научно-технической или производственной продукции г.____________ "___"______200__г. Завод ____________________________________________________________ (наименование завода), действующий на основании Устава завода, именуемый в дальнейшем Предприятие, в лице директора завода ____________ (Ф.И.О.), научно-производственное ________________________ (наименование объединения), действующее на основании положения об объединении, именуемое в дальнейшем Объединение, в лице _______________ (Ф.И.О., должность), и Научно-исследовательский институт ______________________________________________________________________ (наименование института), действующий на основании положения об объединении, именуемый в дальнейшем Институт, в лице __________________ (Ф.И.О., должность), заключили настоящий договор о нижеследующем: I. Предмет договора 1. Предприятие и Объединение поручают, а Институт принимает на себя изготовление проектно-сметной документации на изготовление _______________________________________________________________________ (наименование научно-технической или производственной продукции). 2. Научные, технические, экономические и другие требования к научно-технической продукции, являющейся предметом договора, определяются техническим заданием (приложение к договору). 3. Срок сдачи работ по изготовлению проектно-сметной документации _____________20___г. 4. Содержание и сроки выполнения основных этапов работы по договору определяются техническим заданием и календарным планом, составляющими неотъемлемую часть настоящего договора. 5. Приемка и оценка научно-технической продукции осуществляется в соответствии с требованиями технического задания. 6. Предприятие берет на себя обязательство выпуска _______________________________________________________________________ (наименование научно-технической или производственной продукции). 7. Объединение берет на себя обязательство поставлять заводу _____ _______________________________________________________________________ (наименование узлов или деталей производственной продукции) 8. Срок и объем выпуска Предприятием _____________________________ (наименование научно-технической или производственной продукции) ___________ (дата). II. Порядок сдачи и приемки работ 9. Перечень составных частей и требования к _______________________________________________________________________ (наименование научно-технической или производственной продукции) подлежащей оформлению и сдаче, определен Техническим заданием, являющимся частью договора. 10. При завершении работ Институт и Объединение представляют Предприятию акт сдачи-приемки и комплекта составных частей научно- технической продукции, предусмотренных Техническим заданием и условиями договора. 11. Предприятие в течение трех дней со дня получения _______________________________________________________________________ (наименование научно-технической или производственной продукции) обязан направить Институту и Объединению подписанный акт сдачи-приемки продукции или мотивированный отказ от приемки работ. 12. В случае мотивированного отказа Предприятия сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения. 13. В случае досрочного выполнения работ Предприятие обязано досрочно принять и оплатить работы по договорной цене. 14. Если в процессе выполнения работ выясняется нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Институт и Объединение обязаны приостановить ее, поставив об этом в известность стороны в семидневный срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в 10- дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ. III. Порядок расчетов 15. За выполненную ______________________________________________ (наименование научно-технической или производственной продукции) Предприятие перечисляет Институту _________________ (сумма, подлежащая выплате). 16. За выполненную _______________________________________________ (наименование научно-технической или производственной продукции) Предприятие перечисляет Объединению ________________ (сумма, подлежащая выплате.) 17. Оплата производится __________ (поэтапно или после принятия проектно-сметной документации). 18. Доплата к договорной цене в размере ________ (сумма прописью). IV. Ответственность сторон 19. За нарушение сроков выполнения отдельных этапов или порученной работы в целом виновная сторона уплачивает двум другим сторонам. За просрочку до 1 месяца неустойку в размере ____, а при просрочке свыше 1 мес. - неустойку в размере ____ стоимости невыполненных работ. 20. В случае неустранения дефектов в срок, согласованный сторонами, виновная сторона уплачивает другим сторонам неустойку в размере ______ стоимости работ, подлежащих исправлению. Уплата неустойки не освобождает виновного от устранения дефекта. 21. За несвоевременную приемку результатов отдельных этапов или работы в целом виновная сторона уплачивает другим сторонам неустойку в размере ____ стоимости выполненных работ за каждый день просрочки, но не свыше суммы договора. 22. За просрочку оплаты счета или перечисления аванса Предприятие уплачивает Институту или Объединению пеню в размере ____ суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. 23. За необоснованный полный или частичный отказ от акцепта Предприятие уплачивает Объединению или Институту неустойку _____ невыплаченной суммы за каждый день просрочки, но не свыше суммы договора. V. Прочие условия 24. Условия соблюдения прав сторон на создаваемую (передаваемую) научно-техническую или производственную продукцию _____________________ _______________________________________________________________________ (принадлежность продукции после начала выпуска). 25. Другие условия по усмотрению сторон. 26. Споры по настоящему договору рассматриваются в Арбитражном суде. Споры, связанные с вопросами научно-технического характера, в доарбитражном порядке регулируются путем создания экспертной комиссии из представителей сторон с привлечением незаинтересованной стороны. VI. Сроки действия договора 27. Срок действия договора: начало __________20___г. окончание ________20___г. 28. К настоящему договору прилагаются: Техническое задание (Приложение N1) Календарный план (Приложение N2) Протокол соглашения о договорной цене (Приложение N3) Даты на виды работ (Приложение N4). VII. Юридические адреса и расчетные счета сторон Предприятие_______________________________________________________ Объединение_______________________________________________________ Институт__________________________________________________________ Директор завода Начальник объединения Директор НИИ М.П. М.П. М.П.

Договор на создание (передачу) научно-технической продукции

Предмет и стороны по договору на создание (передачу) научно-технической продукции

Развитие рыночных отношений в сфере науки и техники привело к возрастанию роли договоров, в рамках которых не только производятся, но и распространяются и применяются новые научно-технические достижения. Эти достижения именуются научно-технической продукцией и признаются товаром. К научно-технической продукции относятся законченные научно-исследовательские, проектные, конструкторские, технологические работы и услуги, изготовленные опытные образцы или опытные партии изделий, выполненные в соответствии с требованиями договора и принятые заказчиком. Нередко договоры заключаются только на передачу результатов законченных исследований и разработок.

Предметом договора на создание научно-технической продукции могут быть научно-исследовательские, проектные, конструкторские и технологические работы, работы по изготовлению, испытанию и поставке опытных образцов и партий изделий (продукции), другие работы по профилю деятельности научной организации. Иначе говоря, если предметом договора является создание научно-технической продукции, то он в значительной мере совпадает с договором о выполнении НИОКР. Существенные отличия присущи договору, регулирующему отношения по передаче либо одновременно по созданию, передаче, освоению и внедрению научно-технической продукции, а также по ее дальнейшему обслуживанию /10 стр. 44/.

В качестве сторон по договору могут выступать любые субъекты гражданского права. Чаще всего в этом качестве выступают предприятия и коммерческие организации, а также учреждения, осуществляющие научную и научно-техническую деятельность.

В договоре на создание (передачу) научно-технической продукции должны быть согласованы условия о его предмете (наименование научно-технической продукции; научные, технические, социальные, экономические и другие требования к научно-технической продукции); сроке действия договора; сроке и порядке приемки научно-технической продукции; определена его цена; условия, касающиеся соблюдения конфиденциальности; а также ответственность сторон за нарушение принятых обязательств /11 стр. 44/.

Проект договора на создание (передачу) научно-технической продукции может быть разработан любой из договаривающихся сторон и после подписания направлен ею другой стороне. Направление контрагенту проекта договора служит предложением заключить договор, действительным в течение 20 дней с момента отправки. При отсутствии возражений по условиям договора сторона, получившая проект договора, в 20-дневный срок направляет другой стороне подписанный договор. При наличии разногласий по проекту договора стороны в 10-дневный срок принимают меры по их урегулированию. Обычно договор оформляется в соответствии с примерным образцом.

Одним из важнейших условий договора является цена создаваемой (передаваемой) научно-технической продукции. Поскольку на многие виды такой продукции отсутствуют общественно необходимые затраты, размер цены определяется эффективностью продукции для потребителя, соотношением спроса и предложения на нее, а не фактическими затратами на ее разработку.

Обычно договорная цена на научно-техническую продукцию устанавливается на стадии заключения договора и не подлежит изменению, кроме случаев, когда заключается дополнительное соглашение. В качестве базы для достижения соглашения о договорной цене принимается предварительная цена, рассчитанная заказчиком (исполнителем) с учетом научно-технического уровня, конкурентоспособности, эффективности, периода эффективного использования и других факторов применения научно-технической продукции /12 стр. 44/. Соглашение сторон о договорной цене на научно-техническую продукцию оформляется протоколом, являющимся составной частью договора.

Расчеты за научно-техническую продукцию осуществляется на основе договорной цены с учетом выполнения исполнителем и заказчиком договорных обязательств и в соответствии со сроками платежей, предусмотренными условиями договора.

Стороны могут предусмотреть в договоре единовременную оплату научно-технической продукции в установленный ими срок со дня подписания акта сдачи-приемки или оплату научно-технической продукции в виде платежей по согласованным срокам. В случае, когда в состав реализуемой научно-технической продукции входят различные ее виды (комплект технической документации на новую продукцию, услуги по освоению производства и др.), в договоре могут устанавливаться цены для каждого вида научно-технической продукции. Условия авансирования работ и их оплаты предусматриваются в договоре по соглашению сторон.

Источниками финансирования затрат предприятий и организаций по приобретению у разработчиков конкретной научно-технической продукции должны быть в основном собственные средства, средства централизованных

фондов и кредиты банков, а в отдельных случаях и бюджетные ассигнования.

Сдача-приемка научно-технической продукции

Сдача-приемка научно-технической продукции составляет особый этап исполнения данного договора. Она оформляется специальным актом. По соглашению сторон акт сдачи-приемки может входить в состав договора на создание (передачу) научно-технической продукции.

Ответственность за нарушение условий договора на создание (передачу) научно-технической продукции

За неисполнение обязательств, предусмотренных в договоре, стороны несут ответственность на условиях и в размере, которые они сами определили в договоре. Это касается, прежде всего, ответственности исполнителя за просрочку в выполнении отдельных этапов работ, а также за неустранение недостатков и дефектов, отмеченных в акте приемки работы, и ответственности заказчика за просрочку в оплате или за отказ от оплаты выполненных работ, поскольку эти условия прямо не предусмотрены законодательством. Ранее устанавливалась только ответственность исполнителя за неустранение виновно допущенных им недостатков и носила она ограниченный характер (убытки могли быть взысканы лишь в размере, не превышающем общую стоимость самих работ). В целом ответственность сторон данного договора за нарушение его условий аналогична ответственности сторон договора о выполнении НИОКР.

СИБАЙСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ДОГОВОР №_________

на создание (передачу) научно-технической продукции

г. Сибай « » __________ 20____г.

Сибайский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Башкирский государственный университет» именуемый в дальнейшем Исполнитель, Ярмухаметова Зиннура Губайдулловича , действующего на основании доверенности № 98 от 01.01.2001 г., с одной стороны, и _______, именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице ______________________________________, действующего на основании устава с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1.1.Заказчик поручает (принимает), а Исполнитель принимает (передает) на себя выполнение работы __________________________________________________________

1.2.Требования к научно-технической продукции, являющиеся предметом договора, определяются техническим заданием и /или календарным планом работ.

1.3.Срок сдачи работ по договору ________________________________________

1.5.Приемка и оценка научно-технической продукции осуществляется в соответствии с требованиями технического задания или календарного плана работ, являющихся частью договора.

II. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1.За проведение работ согласно настоящему договору Заказчик перечисляет Исполнителю в соответствии с договорной ценой ________________________________ (НДС не облагается в соответствии с подп. 16 п. 3 ст. 149 гл. 21 разд. VIII ч. II Налогового Кодекса РФ).

2.2. Оплата производится _________________________________________________

(единовременно за законченную работу, поэтапно с авансовым платежом или на других условиях)

2.3. Счета Исполнителя оплачиваются Заказчиком в установленном порядке.

III. Порядок сдачи и приемки работ

3.1.Перечень научно-технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании договора, порядок приёмки - сдачи работ по договору, определен техническим заданием и /или календарным планом работ.

3.2.Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным этапам договора осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.

3.3.При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приёмки научно-технической продукции с приложением к нему комплекта научно-технической и другой документации, предусмотренной договором.

3.4. Заказчик в течение 10 дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов, указанных в п. 3.3. настоящего договора, обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки научно-технической продукции или мотивированный отказ от приемки работ.

3.5.В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двухсторонний акт с перечислением необходимых доработок, сроков их выполнения.

3.6.В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по договорной цене.

3.7.Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в 10-дневный срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в 5-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ.

IV. Ответственность сторон

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Дополнительные, не установленные законодательством, санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств не предусмотрены.

V. Прочие условия

5.1. Исполнитель и Заказчик приобретают равные права на создаваемую продукцию по договору. Право собственности на созданную продукцию (результаты научно-исследовательской работы) переходит к Заказчику только после полной его оплаты в соответствии с договорной ценой. Передача результатов работ по договору третьим организациям и лицам Исполнителем осуществляется только с письменного разрешения Заказчика.

5.2.Другие условия по усмотрению сторон:

5.2.1. При возникновении необходимости проведения не предусмотренных работ составляется дополнительное соглашение.

5.2.2. Приобретенное оборудование по окончании работ остается у Исполнителя.

5.2.3. При сокращении финансирования Исполнитель сокращает объем работ по дополнительному соглашению.

5.2.4. Продукция остается собственностью Заказчика и Исполнителя в равной степени.

5.3. Исполнитель оставляет за собой право изменения структуры договорной цены, не выходя за рамки объема финансирования.

5.4. В случае задержки оплаты выполненных работ, сроки выполнения последующих этапов автоматически сдвигаются на срок задержки оплаты, а срок действия договора продлевается на один месяц после оплаты всей работы.

VI. Срок действия договора и юридические адреса сторон

6.1.Срок действия договора с _____________по_____________

6.2.К настоящему договору прилагаются:

Техническое задание на выполнение работ (приложение 1);

Календарный план работ (приложение 2)

Протокол соглашения о договорной цене на научно-техническую

продукцию (приложение 3);

- смета расходов на создание научно-технической продукции;

Акт сдачи-приемки научно-технической продукции.

6.3.Адреса и реквизиты сторон:

Исполнитель:

Банковские реквизиты:

р/сч. в ГРКЦ НБ Респ. Башкортостан Банка России г. Уфа

лиц/с 20016Х68910 в УФК по Республике Башкортостан

Телефон, 5-15-60

Заказчик:

Банковские реквизиты:

Договор составлен в двух экземплярах - первый экземпляр находится у Заказчика, второй - у Исполнителя.

Согласовано:

___________________

Гл. бухгалтер

___________________

Начальник ПЭО

___________________

Начальник научного отдела

___________________

Юрисконсульт

___________________

Научный руководитель

___________________

Приложение

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»

Директор СИ БашГУ (Заказчик)

___________________ ___________________

«____» ____________ 2013 г. «_____» ____________ 2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку научно-технической продукции (по договору)

Наименование темы _______________________________________________

Основание для проведения работ___________________________________

__________________________________________________________________

Цель и исходные данные для проведения работ ____________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Этапы НИР ________________ __________________________________

Основные требования к выполнению НИР ________________________ _________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Научный руководитель_____________________ ()

Приложение

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

по договору № _____________

Наименование разделов и этапов работ	Срок выполнения	Расчетная цена этапа в рублях
Окончание

Зам. директора по научной работе _____________________

Научный руководитель ______________________________ ()

Приложение

П Р О Т О К О Л

соглашения о договорной цене на научно-техническую продукцию

(оказание услуг)

(наименование научно-технической продукции)

по договору № _____________ от « » ________________ 20 ____г.

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика – ____________________ и от лица Исполнителя – Сибайский институт (филиал) БашГУ, удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на создание (передачу) научно-технической продукции (оказание услуг) в сумме

Рублей. (НДС не облагается)

(цифрами) (прописью)

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и Исполнителем.

От Заказчика От исполнителя

Зам. директора по научной работе

______________________ ___________________

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор СИ БашГУ

«_____» ______________ 2013 г.

СМЕТА

расходов на создание (передачу) научно-технической продукции

по договору N ____________

	Наименование показателя	КОСГУ	Сумма доходов и расходов (руб.)	Удельный вес (%)
ДОХОДЫ
	Доходы от реализации прикладных научных исследований
	Отчисления в центральный фонд вышестоящее учреждение

РАСХОДЫ
	Приобретение услуг
	Прочие услуги (издание сборника научных трудов)

Начальник научного отдела ______________

Согласовано:

Зам. директора

по научной работе _________________

Начальник ПЭО ___________________

Научный руководитель _____________ ()

А К Т

сдачи-приемки научно-технической продукции

по договору №

(наименование темы, этапа)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя проректор по научной работе, с одной стороны, и представитель Заказчика _____________________ с другой стороны, составили настоящий акт о том, что научно-техническая продукция соответствует требованиям технического задания и в надлежащем порядке оформлена.

Краткое описание научно-технической продукции: ___________________________

_______________________________________________________________________

Договорная цена составляет по договору _____________________________

Объем выполненных работ с начала договора составляет _______________________

Ранее выполнено и принято работ на сумму _________________________________

Засчитывается аванс _____________________________________________

Следует к перечислению по настоящему акту _____________________________________

Дата сдачи-приемки ________________________________

Работу сдал: Работу принял:

От Исполнителя От Заказчика

Директор

____________________